Передача товара при неперечислении аванса за него

127

Вопрос

Поставщик не передал товар вовремя, так как покупатель не перечислил аванс. Будет ли поставщик отвечать за просрочку?

Ответ

Нет, поставщик не будет отвечать за просрочку поставки, если покупатель не совершил действия, которыми стороны обусловили поставку. Самое распространенное такое условие — аванс. Но в договоре могут быть указаны и иные обязанности покупателя — предоставить рабочую документацию, тару и т. д. Поставщик вправе приостановить исполнение (то есть отгрузку), пока покупатель не исполнит то, что он должен совершить первым: «Обязанность истца по внесению аванса для закупки сырья является встречным исполнением по отношению к обязанности ответчика по поставке изготовленной из него продукции. По смыслу приведенных норм и условий договора нарушение заказчиком сроков выплаты аванса для закупки сырья, из которого производится поставляемая продукция, освобождает поставщика от ответственности на нарушение срока поставки товара в пределах срока просрочки кредитора» (постановление АС Центрального округа от 06.07.16 по делу № А68-6372/2015).

Читайте на эту тему

7 вопросов о том, как уменьшить неустойку за просрочку поставки

Профессиональная справочная система для юристов, в которой вы найдете ответ на любой, даже самый сложный вопрос.
Попробуйте бесплатный доступ на 3 дня >>
Скоро в журнале «Юрист компании»
    Узнать больше


    Ваша персональная подборка

      Академия юриста компании

      Академия

      Смотрите полезные юридические видеолекции

      Смотреть

      Cтать постоян­ным читателем журнала!

      Cтать постоян­ным читателем журнала

      Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

      Живое общение с редакцией

      © Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2017

      Журнал «Юрист компании» –
      первый практический журнал для юриста

      Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».

      Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство о регистрации  ПИ № ФС77-62254 от 03.07.2015

      Политика обработки персональных данных

      
      • Мы в соцсетях
      Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
      Простите, что прерываем ваше чтение

      Это профессиональный сайт для юристов-практиков. Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, мы вынуждены размещать лучшие статьи в закрытом доступе.

      Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего полторы минуты.

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      Вы продолжите читать статью через 1 минуту
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль