Может ли Покупатель отказаться от приемки оплаченного товара, если Поставщик просрочил поставку на 10 дней

743

Вопрос

Может ли Покупатель отказаться от приемки оплаченного товара, если Поставщик просрочил поставку на 10 дней. Товар был изготовлен индивидуально для Покупателя по его размерам. Официальной претензии с требованием о расторжении договора и возврате денег в адрес Поставщика не поступало, имеется только переписка по электронной почте. Со слов Покупателя он за время просрочки поставки товара заказал его у другого Поставщика.

Ответ

: В рассматриваемой ситуации подрядчик нарушил сроки исполнения работ. В таком случае заказчик также вправе отказаться от договора подряда и потребовать от подрядчика уплаты понесенных убытков. Однако для этого заказчику необходимо доказать утрату интереса к исполнению подрядчиком договора в связи с такой просрочкой (п. 2 ст. 405 и п. 3 ст. 708 ГК РФ).

 

Дополнительно Вы можете ознакомиться со Статьями:

Смешанные и комплексные договоры в торговом обороте

Пробелы в смешанном договоре. Как не позволить контрагенту использовать их в своих целях

Смешанный договор ограничит действие императивных норм

Работа с контрагентом по смешанному договору. Риски, которые возникают у сторон, и как их можно предупредить,

а также с Рекомендациями:

Что можно сделать, если подрядчик нарушает сроки выполнения работ

Как уменьшить размер и риск наступления ответственности за нарушение сроков выполнения работ

О чем необходимо предупредить заказчика в ходе выполнения работ

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах ЮСС «Система Юрист».

Рекомендация: Какие риски могут возникнуть у продавца в ходе исполнения смешанного договора на изготовление и поставку товара

«Сложность исполнения договора на изготовление и поставку товара заключается в том, что он содержит в себе элементы двух различных договоров. При этом отношения сторон в соответствующих частях подпадают под действие норм Гражданского кодекса РФ о поставке и подряде.

Риски при изготовлении товара

При изготовлении товара у продавца могут возникнуть следующие риски.

1. Риск нарушения сроков выполнения работ. Причиной тому не всегда являются действия (или бездействие) продавца. Ими могут быть:

  • независящие от продавца обстоятельства. В таком случае, чтобы не нести ответственность за нарушение срока, необходимо направить покупателю уведомление о наличии таких обстоятельств (ст. 716 ГК РФ). При этом работу нужно приостановить;
  • отсутствие содействия покупателя в выполнении работы (абз. 2 п. 1 ст. 718 ГК РФ). В таком случае продавцу нужно потребовать перенести сроки исполнения работ;
  • неисполнение покупателем встречных обязанностей по договору (ст. 719 ГК РФ). Например, если контрагент не предоставляет материалы и оборудование. В таком случае продавцу стоит не приступать к работе либо приостановить ее (п. 1 ст. 719 ист. 328 ГК РФ)*.

Пример из практики: суд не признал вины продавца в срыве сроков выполнения работ, так как поставщик не воспользовался правами, предоставленными ему статьями 716 и 719 Гражданского кодекса РФ.

2. Риск того, что товар не будет изготовлен или будет изготовлен, но с недостатками. Если причиной тому являютсянедостатки предоставленных покупателем материала и (или) оборудования, то продавец может избежать ответственности. Для этого при их обнаружении необходимо немедленно предупредить покупателя о недостатках и до получения от него указаний приостановить работу (п. 1 ст. 716 ГК РФ). Об иных возможных обстоятельствах, которые могут повлиять на годность и прочность товара, см. О чем необходимо предупредить заказчика в ходе исполнения работ.

3. Риск перерасхода переданных материалов. Он связан с тем, что Гражданский кодекс РФ устанавливает обязанность продавца использовать предоставленный покупателем материал экономно и расчетливо (п. 1 ст. 713 ГК РФ), то есть не допускать перерасхода материалов. После окончания работы продавец будет обязан либо возвратить остаток материалов, либо с согласия покупателя уменьшить цену работы.

4. Риски утраты материалов и оборудования, которые предоставил покупатель:

  • риск случайной гибели или случайного повреждения переданных материалов или оборудования. При этом нужно учитывать, что риск повреждения (гибели) материалов или оборудования при их непосредственном использовании в процессе выполнения работы по общему правилу несет сам покупатель (п. 1 ст. 705 ГК РФ);
  • риск несохранности переданного имущества (ст. 714 ГК РФ). Однако если несохранность произошла по вине покупателя, то он сам будет нести ответственность за это.

Совет

В договор стоит включить условие о том, что в случае утраты или повреждения имущества, переданного покупателем, возмещается его стоимость с учетом естественного износа на основании документов первичной бухгалтерской отчетности. Это позволит продавцу при выплате компенсации избежать неосновательного обогащения со стороны покупателя.

Риски при поставке изготовленного товара

При исполнении этой части договора отношения сторон будут регулироваться главой 30 Гражданского кодекса РФ. При этом риски продавца могут быть связаны со следующими факторами:

  • недопоставкой товара. Подробнее см. Как восполнить недопоставку товара или как возразить на претензии покупателя, связанные с недопоставкой;
  • нарушением срока поставки товара. Подробнее см. Споры о нарушении срока поставки товара: позиция поставщика;
  • наличием у товара недостатков. Подробнее см. Как возразить не претензии покупателя о недостатках переданного товара.

Перечисленные риски связаны с обязанностями продавца, однако стоит учитывать и риск неисполнения основной обязанности покупателя — оплаты товара. Тем более что это совсем не редкость.

Пример из практики: суд отказал исполнителю во взыскании задолженности, так как тот не доказал, что обязанность заказчика принять товар уже наступила.

Если со стороны покупателя образовалась задолженность, то действия продавца по ее взысканию будут зависеть от того, принял ли покупатель товар. Подробнее см. Как взыскать с покупателя задолженность по оплате товара.

Законодательство устанавливает для продавца определенные правила действия при доставке и выборке товара. Так, в ходе доставки товаров необходимо обратить внимание на следующие обстоятельства:

  • место передачи товара;
  • срок доставки;
  • вид транспорта для отгрузки товаров;
  • условия отгрузки;
  • полномочия лица, принимающего товар.

В ходе выборки нужно проконтролировать:

  • место выборки;
  • срок поставки;
  • порядок направления уведомления о том, что товар подготовлен к передаче;
  • срок выборки.

См. также Что необходимо проконтролировать поставщику при доставке товара и при выборке товара.

Риски при приемке работ и товара

На практике большое число споров возникает именно из-за того, что стороны неправильно оформляют исполнение обязательств по договору. Так, по одному из дел суд взыскал с продавца сумму перечисленной предоплаты и проценты за пользование чужими денежными средствами, так как тот не подтвердил надлежащими доказательствами факт поставки товара покупателю (постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 12 апреля 2011 г. по делу № А33-11459/2010, определением ВАС РФ от 12 августа 2011 г. № ВАС-10128/11 отказано в передаче дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора).

Продавец заинтересован в получении доказательств того, что он выполнил работы надлежащим образом и передал товар в установленный срок и в полном объеме. Если в договоре на изготовление и поставку товара не установлено иное, то такими доказательствами будут подписанные без замечаний товарная накладная и акт выполненных работ. От этого может зависеть право продавца на оплату, ведь «при отсутствии акта о приемке выполненных работ оснований для взыскания задолженности за изготовление оборудования не имеется» (постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 5 октября 2011 г. № 17АП-9161/2011-ГК по делу № А71-1863/2011, постановлением ФАС Уральского округа от 24 января 2012 г. № Ф09-9074/11данное постановление оставлено без изменения). Чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо соблюсти требования законодательства и договора, установленные как к приемке работ, так и к приемке товара.

Если в ходе приемки у покупателя возникнут вопросы или замечания по процессу изготовления товара (используемые материалы, оборудование, соблюдение ГОСТов), то продавцу стоит руководствоваться рекомендациями для подрядчика. Если же возникнет спор относительно самой поставки товара (ее сроки, место, порядок, комплектность товара и т. д.), то — рекомендациями для поставщика.

Совет

Довольно часто имеют место случаи, когда недобросовестные покупатели уклоняются от принятия результата выполненной работы. Продавцу при этом важно обеспечить себя надлежащими доказательствами факта выполненных работ. Для этого стоит включить в договор условие о том, что продавец высылает заказчику почтой с описью вложения подписанный со своей стороны акт выполненных работ. При отсутствии возражений со стороны покупателя работы считаются принятыми.

Такое условие соответствует принципу свободы договора и природе смешанного договора и представляет собой специальное правило, о котором договариваются стороны в порядке пункта 3 статьи 421 Гражданского кодекса РФ.

См. также Порядок приемки работ. Действия подрядчика, Порядок приемки товара. Действия поставщика.

Предъявление претензий

Ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение смешанного договора определяется исходя из правил, которые относятся к договорам в его составе. Это значит следующее. Если, например, покупатель должен был предоставить материалы и оборудование для выполнения работ и не сделал этого, то нужно предъявить претензии по статье 719 Гражданского кодекса РФ (по нормам о подряде), а если должен был представить отгрузочную разнарядку и не сделал этого, то — по статье 509Гражданского кодекса РФ (по нормам о поставке). Так, отказывая в передаче дела в Президиум, коллегия ВАС РФ указала: «Поскольку предметом спора является сам факт передачи ответчиком истцу спорного товара, арбитражный суд при разрешении спора обоснованно руководствовался нормами права, регулирующими отношения по договору поставки» (определение ВАС РФ от 28 сентября 2011 г. № ВАС-12514/11).

Правильное разделение элементов поставки и подряда в отношениях между продавцом и покупателем очень важно. Если продавец будет основывать свои требования на нормах, которые не подлежат применению, суд может отказать в удовлетворении иска.

Однако из указанного правила есть исключение, связанное с характером смешанного договора. Так, если изготовление и поставка товара взаимосвязаны общей целью, то нарушение одного элемента (поставки или подряда) означает нарушение всего смешанного договора в целом. См., например, постановление ФАС Поволжского округа от 28 июня 2010 г. по делу № А65-17100/2009. Хоть в приведенном постановлении спор связан с разделением обязательств продавца по поставке товара и выполнению работ по монтажу и пусконаладке, тем не менее продавец может использовать его по аналогии к отношениям по изготовлению и поставке товара".

Профессиональная справочная система для юристов, в которой вы найдете ответ на любой, даже самый сложный вопрос.
Попробуйте бесплатный доступ на 3 дня >>
Скоро в журнале «Юрист компании»
    Узнать больше


    Ваша персональная подборка

      Академия юриста компании

      Академия

      Смотрите полезные юридические видеолекции

      Смотреть

      Cтать постоян­ным читателем журнала!

      Cтать постоян­ным читателем журнала

      Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

      Живое общение с редакцией

      © Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2017

      Журнал «Юрист компании» –
      первый практический журнал для юриста

      Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».

      Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство о регистрации  ПИ № ФС77-62254 от 03.07.2015

      Политика обработки персональных данных

      
      • Мы в соцсетях
      Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
      Простите, что прерываем ваше чтение

      Это профессиональный сайт для юристов-практиков. Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, мы вынуждены размещать лучшие статьи в закрытом доступе.

      Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего полторы минуты.

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      Вы продолжите читать статью через 1 минуту
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль