Порядок приема передачи давальческих материалов

2891

Вопрос

Как в договоре строительного подряда конкретно и полно прописать порядок приема передачи давальческих материалов от заказчика подрядчику.

Ответ

Стороны в договоре подряда могут предусмотреть такое условие, по которому обязанность предоставить материалы и оборудование (или их часть) будет лежать на заказчике. В договоре стороны могут отразить, что передача материалов подрядчику оформляется накладной по форме № М-15. Также возможно отразить порядок передачи материалов (напр. по предварительной заявке подрядчика), время, способ, ответственных лиц и т. д. При этом, стороны могут отразить условия, которые связаны с неисполнением обязанности по предоставлению материалов и оборудования, а также с недостатками предоставленных материалов и оборудования. См. также рекомендацию: «Какие риски могут возникнуть у заказчика в связи с его обязанностью предоставить подрядчику материалы и оборудование для выполнения работ».

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист»

<…>

1.Какие риски могут возникнуть у заказчика в связи с его обязанностью предоставить подрядчику материалы и оборудование для выполнения работ

«По общему правилу подрядчик должен выполнить работу из своих материалов, своими силами и средствами (п. 1 ст. 704 ГК РФ). Однако стороны в договоре могут предусмотреть и такое условие, по которому обязанность предоставить материалы и оборудование (или их часть) будет лежать на заказчике. На практике такие договоры встречаются редко — в основном тогда, когда используется уникальное оборудование или работы носят индивидуальный характер. В остальных случаях, как правило, подрядчик, используя свои объемы работ, может поставить материал и дешевле, и качественнее.

Если по договору подряда обязанность предоставить подрядчику материалы и оборудование возложена на заказчика, то у последнего могут возникнуть различные риски, которые связаны:

На практике споры наиболее часто возникают по поводу объемов поставленных материалов и их стоимости.

Риски, связанные с неисполнением обязанности по предоставлению материалов и оборудования

Допустим, договором подряда предусмотрена обязанность заказчика предоставить материалы и оборудование подрядчику. Но по какой-то причине заказчик не может их ему предоставить. В таком случае у заказчика возникает ряд рисков, поскольку подрядчик по общему правилу будет вправе:

  • не приступать к работе, а начатую работу приостановить. Это может привести к срыву сроков выполнения работы, а также к тому, что у заказчика возникнут убытки. Суд при этом не признает подрядчика просрочившим исполнение обязательства по выполнению работ. Применение мер ответственности за нарушение срока выполнения работы (взыскание неустойки или процентов за пользование денежными средствами) к подрядчику станет невозможным;

  • отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если только стороны не договорились об ином в договоре.

  •  

Это правило установлено в статье 719 Гражданского кодекса РФ.

Для того чтобы избежать таких последствий, заказчику необходимо сделать следующее.

Во-первых, нужно закрепить в договоре подряда положение, согласно которому подрядчик не сможет отказаться от исполнения договора и потребовать от заказчика возместить убытки, если последний не предоставит материалы или оборудование.

Пример формулировки условия договора, согласно которому подрядчик не сможет отказаться от исполнения договора и потребовать от заказчика возместить убытки, если последний не предоставитматериалы или оборудование

«В случае непредоставления Заказчиком материала и оборудования, необходимых Подрядчику для выполнения работы, Подрядчик не вправе отказаться от исполнения договора и требовать возмещения убытков».

Во-вторых, в договоре подряда стоит предусмотреть порядок действий подрядчика, если заказчик не предоставитматериалы или оборудование. По правилу пункта 1 статьи 719 Гражданского кодекса РФ, если это мешает подрядчикупродолжить выполнение работы, он может не приступать к ней или приостановить ее. Однако если стороны договорятся о том, что непредоставление материалов или оборудования заказчиком не будет препятствовать выполнению работы, подрядчик уже не сможет воспользоваться правом приостановить работы или не приступать к ней. Например, если в непредоставлении материалов или оборудования виноваты контрагенты заказчика. Вместе с этим можно предусмотреть условие, согласно которому в таком случае срок выполнения работы не будет увеличен. Что касается стоимости работы, то поскольку в нее включается компенсация издержек подрядчика (п. 2 ст. 709 ГК РФ), в том числе и на приобретениематериалов или оборудования, то она подлежит увеличению.

Пример формулировки условия договора о том, что если заказчик не предоставит подрядчику материалы и оборудование по вине своих контрагентов, последний продолжит выполнять работы

«1. В случае непредоставления Заказчиком материала и оборудования, необходимых Подрядчику для выполнения работы, по вине контрагентов Заказчика, Подрядчик приобретает такие материалы и оборудование самостоятельно и продолжает выполнение работы в установленные договором сроки. Согласование объема и стоимости закупаемого подрядчиком материала и оборудования, непредоставленного Заказчиком, осуществляется сторонами путем заключения дополнительного соглашения, в котором также указывается сумма компенсации издержек Подрядчика за покупку такого материала или оборудования.

2. Заказчик не несет ответственности перед Подрядчиком за непредоставление материалов или оборудования по вине контрагентов Заказчика».

Риски, связанные с недостатками предоставленных материалов и оборудования

Если заказчик предоставит подрядчику некачественный материал, это может привести к следующим негативным последствиям:

  • результат работы не будет достигнут;

  • результат работы будет достигнут, но с недостатками, которые сделают его не пригодным для такого использования, которое было предусмотрено в договоре подряда или для обычного использования (если в договоре не предусмотрено как будет использоваться результат работы).

  •  

В таком случае, несмотря на негативные последствия для заказчика, подрядчик будет вправе потребовать от него оплаты выполненной им работы в полном объеме. Это правило установлено в пункте 2 статьи 713 Гражданского кодекса РФ.

Однако подрядчик сможет ссылаться на недостатки материала только в том случае, если докажет, что они были скрытыми(п. 3 ст. 713 ГК РФ).

Если подрядчик обнаружит явные недостатки, а именно непригодность или недоброкачественность предоставленныхзаказчиком материала или оборудования, то подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика об этом и до получения от него указаний приостановить работу (п. 1 ст. 716 ГК РФ). Подрядчик будет не вправе ссылаться на недостатки материалаили оборудования:

  • если он этого не сделает,

  • или продолжит работу, не дожидаясь, когда истечет срок для ответа заказчика,

  • или продолжит работу, несмотря на то что заказчик своевременно дал указание прекратить работы.

  •  

Причем речь идет именно о явных недостатках. О скрытых подрядчик не обязан предупреждать заказчика (постановление ФАС Центрального округа от 5 апреля 2010 г. № Ф10−1369/09 по делу № А09−1179/07−7).

Если заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны подрядчика, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материалы или оборудование, то подрядчик будет вправе:

  • отказаться от исполнения договора подряда;

  • потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.

  •  

Такое правило установлено в пункте 3 статьи 716 Гражданского кодекса РФ.

166.99 (11,17)

Совет

Чтобы избежать обозначенных в данном разделе рисков, заказчику необходимо сделать следующее.

При заключении договора нужно предусмотреть условие о том, что заказчик будет предоставлять материалы и оборудование по заявке подрядчика, в которой последний должен будет указать марку материалов, ГОСТ, которому они должны соответствовать, и их количество.

Пример формулировки условия договора о предоставлении материалов и оборудования по заявке подрядчика

«Подрядчик до начала работ предоставляет Заказчику заявку на материалы и комплектующие изделия по всем видам работ с указанием марки, ГОСТа материалов и количества, а Заказчикобязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения такой заявки предоставитьподрядчику указанные в ней материалы и комплектующие изделия».

Если это условие включить в договор не удастся, то необходимо убедиться в качестве передаваемыхподрядчику материалов. Для этого заказчику нужно сделать следующее.

Во-первых, перед тем как приобрести материал, следует направить подрядчику запрос об одобрении покупки. В нем нужно указать:

  • перечень материалов, которые заказчик планирует закупить;

  • перечень организаций — поставщиков материалов (при этом следует указать, какой материал у какой организации планирует закупить заказчик);

  • для выполнения какой работы материал предназначен (со ссылкой на соответствующий пункт договора или технического задания к нему);

  • стоимость материалов.

Во-вторых, нужно удостовериться, соответствует ли материал требованиям, установленным договором и его техническим заданием.

В-третьих, если материалы обладают необходимыми сертификатами, паспортами, другими удостоверяющими качество документами, то необходимо представить заверенные копии этих документов подрядчику вместе с материалами по накладной с их описью. В описи нужно указать номера, даты и другие реквизиты всех документов, которые удостоверяют качество передаваемых материалов.

Риски, связанные с перерасходом переданных материалов

Гражданский кодекс РФ устанавливает обязанность подрядчика использовать предоставленный заказчиком материалэкономно и расчетливо (п. 1 ст. 713 ГК РФ), то есть не допускать перерасхода материалов. Это актуально для заказчика, так как после окончания работы подрядчик обязан:

Чтобы контролировать расход полученных материалов, заказчику следует воспользоваться таким документом, как отчетподрядчика об израсходовании материала. Подрядчик обязан его предоставить после окончания работы (п. 1 ст. 713 ГК РФ).

Законодательство не установило формы данного отчета. Поэтому заказчику следует в договоре подряда оговорить, в какой форме подрядчик будет обязан сообщить заказчику о том, как он расходовал полученные материалы (сколько получил, сколько использовал и сколько осталось). Также сторонам нужно согласовать и срок, когда подрядчик должен будет предоставить отчет.

Пример формулировки условия договора подряда о предоставлении подрядчиком отчета об израсходовании материала

«По окончании выполнения работ подрядчик вместе с актом сдачи-приемки работ обязан предоставитьзаказчику отчет об использовании материалов, предоставленных ему для выполнения работ согласно п. 1.11 настоящего договора. Указанный отчет должен содержать в себе следующую информацию:

  • наименование материалов, переданных заказчиком, с указанием количества каждого из них;

  • наименование материалов, израсходованных подрядчиком, с указанием количества каждого из них;

  • виды работ, в которых использовались предоставленные заказчиком материалы, с указанием количества затраченного материала по каждому из них;

  • наименование, количество и стоимость неиспользованных материалов».

  •  

131.1322 (11,17)

Можно ли не составлять отчет, а просто указать в акте приемки выполненных работ количество исходного материала и количество полученной готовой продукции

Да, это возможно.

Если стороны не согласовали форму отчета, то такой акт будет являться достаточным отчетом подрядчика об использовании материала (постановление ФАС Московского округа от 3 сентября 2008 г. № КА-А40/8214−08 по делу № А40−67911/07−129−404).

Заказчику также следует обратить внимание на то, кому он передает материалы и оборудование. Это должно быть лицо, у которого есть полномочие от подрядчика. Если материалы и оборудование примет неуполномоченное лицо и у заказчикавозникнут убытки от перерасхода материалов, то он не сможет доказать размер таких убытков.

Пример из практики: суд отказал заказчику в иске о взыскании убытков, так как тот не доказал, чтоподрядчик ненадлежаще исполнил обязанности по договору и что заказчик понес ущерб, а также не доказал размер ущерба, образовавшегося в связи с нарушением обязательства

«ООО «А.» (подрядчик) и ООО «О.» (заказчик) заключили договор, по условиям которого подрядчик обязался выполнить санитарно-технические работы из материалов заказчика.

Так как ООО «А.» допустило перерасход материалов, ООО «О.» обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании убытков.

Однако суд указал: «Как усматривается из акта о приемке выполненных работ (том 2, лист 1), подписанного истцом без возражений, ответчик обязательства по соглашению исполнил. Данный документ не свидетельствует об использовании при выполнении работ лишних материалов или их остатке. Из представленных в дело накладных следует, что материалы получены В., полномочия которого не подтверждены; доверенностей на такие действия данного лица от имени ответчика в деле не имеется».

Суд отказал в удовлетворении иска (постановление ФАС Волго-Вятского округа от 24 ноября 2003 г. № А43−3188/2003−28−109).

Стоит также отметить, что даже если подрядчик не представит заказчику отчет об израсходовании материала, это не освободит заказчика от оплаты выполненной работы (постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 13 апреля 2005 г. № Ф04−989/2005 (9104-А70−5) по делу № А70−5350/24−04).

Риски, связанные с утратой материалов и оборудования

Здесь можно выделить следующие возможные риски:

Риск случайной гибели или случайного повреждения переданных материалов или оборудования

По общему правилу заказчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданных подрядчику для выполнения работы (п. 1 ст. 705 ГК РФ). Однако это правило действует лишь в случае повреждения (гибели) материалов или оборудования при их непосредственном использовании в процессе выполнения работы. В других случаях ответственность будет нести подрядчик. Кроме того, в договоре подряда можно предусмотреть, что и риск случайной гибели или случайного повреждения будет нести подрядчик.

Пример формулировки условия об ответственности подрядчика в случае случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданных ему заказчиком для выполнения работы

«Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, переданных ему Заказчиком для выполнения работы по настоящему договору».

Риск несохранности переданного имущества

Ответственность за несохранность предоставленных заказчиком материала, оборудования, которые оказались во владенииподрядчика в связи с исполнением договора подряда, несет подрядчик (ст. 714 ГК РФ). То есть если случайная гибель или случайное повреждение материалов или оборудования произошло не при непосредственном выполнении работ (например, из-за пожара), ответственность за это понесет получивший их подрядчик.

Пример из практики: суд удовлетворил требования заказчика о взыскании убытков в связи с отказом ответчика возвратить неиспользованную продукцию, так как ее гибель произошла не при непосредственном выполнении работ

Подрядчик несет ответственность также и в случае хищения переданных ему материалов и оборудования (постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26 апреля 2006 г. по делу № А11−2911/2005-К1−9/346). Это связано с тем, что он обязан обеспечить сохранность оборудования и материалов, причем бесплатно (постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 5 сентября 2007 г. № Ф08−5766/2007 по делу № А32−28970/2006−61/736).

Однако если несохранность предоставленных материалов или оборудования произошла по вине заказчика, то он сам будет нести ответственность за это.

Пример из практики: суд отказал заказчику во взыскании с подрядчика реального ущерба и упущенной выгоды, так как заказчик нарушил условия договора по передаче необходимых для выполнения работматериалов и средств

ОАО «О.» (заказчик) и ООО «Р.» (подрядчик) заключили договор на выполнение работ по подготовке почвы к посеву конопли на полях заказчика, посеву, уходу за всходами, уборке урожая конопли и доставке его на пенькозавод. При этом стороны предусмотрели условия, по которым обязательства должны были быть выполнены с помощью средств и материалов заказчика, подлежащих передаче.

Заказчик перечислил подрядчику в качестве предоплаты 50 тыс. руб.

Однако в результате выпадения осадков в виде града были повреждены посевы конопли на площади 55 га. Урожай конопли на оставшихся 57 га не был убран и остался в поле.

ОАО «О.» обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании реального ущерба в сумме 771 077 руб. и упущенной выгоды в сумме 199 500 руб.

ООО «Р.» обратилось в арбитражный суд со встречным иском, в котором просило взыскать в его пользу оплату услуг по договору в сумме 204 730 руб. 15 коп.

Суд пришел к выводу, что вина ООО «Р.» в незавершении работ в соответствии с условиями договора отсутствует: «Заказчик не отрицает факт того, что горюче-смазочные материалы им не были переданы исполнителю для выполнения работ по договору… Со стороны заказчика имело место нарушение условий договора по передаче необходимых для выполнения работ материалов и средств исполнителю, в связи с чем действия ООО «Рассвет» по приостановке работ по договору являются правомерными и на него не может быть возложена ответственность в виде возмещения убытков за неисполнение обязательства».

Профессиональная справочная система для юристов, в которой вы найдете ответ на любой, даже самый сложный вопрос.
Попробуйте бесплатный доступ на 3 дня >>
Скоро в журнале «Юрист компании»
    Узнать больше


    Ваша персональная подборка

      Академия юриста компании

      Академия

      Смотрите полезные юридические видеолекции

      Смотреть

      Cтать постоян­ным читателем журнала!

      Cтать постоян­ным читателем журнала

      Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

      Живое общение с редакцией

      © Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2017

      Журнал «Юрист компании» –
      первый практический журнал для юриста

      Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».

      Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство о регистрации  ПИ № ФС77-62254 от 03.07.2015

      Политика обработки персональных данных

      
      • Мы в соцсетях
      Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
      Простите, что прерываем ваше чтение

      Это профессиональный сайт для юристов-практиков. Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, мы вынуждены размещать лучшие статьи в закрытом доступе.

      Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего полторы минуты.

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      Вы продолжите читать статью через 1 минуту
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль