• Главная страница
  • » Ответы на вопросы
  • » После проведения электронных открытых аукционов между муниципальным образованием и подрядчиком был заключен муниципальный контракт, предметом которого является: выполнение из своих материалов, своими силами и средствами ремонта автомобильный дорог внутри

После проведения электронных открытых аукционов между муниципальным образованием и подрядчиком был заключен муниципальный контракт, предметом которого является: выполнение из своих материалов, своими силами и средствами ремонта автомобильный дорог внутри

102

Вопрос

После проведения электронных открытых аукционов между муниципальным образованием и подрядчиком был заключен муниципальный контракт, предметом которого является: выполнение из своих материалов, своими силами и средствами ремонта автомобильный дорог внутри села. Срок выполнения работ с момента подписания контракта до 31 июля текущего года. Однако данные работы выполнены не были. Подрядчиком на адрес электронной почты было направлено дополнительное соглашение к муниципальному контракту, в котором говорилось о переносе сроков выполнения работ до 18 августа. Но в настоящее время данные работы не проводятся и даже не начинались проводиться. Согласно п. 14 контракта оговорено что данный "контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 25.12.2014 г., а в части гарантийных обязательств и оплаты до полного их выполнения сторонами". Вопрос: 1. можно ли считать, что подрядчик в одностороннем порядке отказывается от исполнения контракта? 2. можно ли обращаться в арбитражный суд для расторжения данного контракта после не исполнения сроков работ 18.08.2014? или он вправе выполнять работы, пока не истечет срок действия контракта - 25.12.2014 г.? 3. имеет ли подрядчик право продлевать срок исполнения контракта? 4. Мы могли бы объявить новые торги, (пока не ушло время) на выполнение работ по ремонту дорог, но нужно тогда расторгнуть действующий контракт с подрядчиком, а он вряд ли захочет этого, да и лишится обеспечения контракта, которое перечислил на р/счет сельского поселения?

Ответ

: В данном случае контракт продолжает действовать. Такой вывод следует из ст. 425 ГК РФ. По общему правилу контракт продолжает действовать до исполнения всех его обязательств. Кроме того и срок договора установлен до декабря 2014 г.

 

Однако ч. 2 ст. 34 и ч. 1 ст. 95 Федерального закона не позволяет изменять условия контракта. Это означается, что уведомление подрядчика лишено правового основания и недействительно. Кроме того, одностороннее изменение контракта в принципе запрещено.

Порядок расторжения контракта определен ст. 95 Федерального закона. Очевидно, что подрядчик заявил не о расторжении договора, а об изменении условий контракта. Такое заявление силы не имеет.

Таким образом, подрядчик от контракта не отказался. Однако заказчик может расторгнуть контракт в одностороннем порядке в связи с нарушением срока исполнения. При этом обращаться в суд необязательно, так как закон наделяет именно заказчика правом на расторжение. Обратиться в суд можно уже сейчас, так как перенос сроков, как указано выше, не допускается. После расторжения контракта заказчик может заново осуществить закупку. Не стоит также забывать об обязанности заказчика потребовать уплаты неустойки в порядке ст. 34 Федерального закона.

Дополнительно Вы можете ознакомиться:

Контрактная система: рекомендации экспертов

Положение о контрактной службе государственного (муниципального) органа

Как подать жалобу на нарушение порядка проведения закупок по контрактной системе

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

«Статья 34. Контракт

2. При заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, а в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в документации о закупке. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей и статьей 95 настоящего Федерального закона*.»



Академия юриста компании

Академия

Смотрите полезные юридические видеолекции

Смотреть

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

Рассылка

© Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2016

Журнал «Юрист компании» –
первый практический журнал для юриста

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».


  • Мы в соцсетях

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Только для зарегистрированных пользователей

Всего минута на регистрацию и документы у вас в руках!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×

Подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

В рассылках мы вовремя предупредим об акции, расскажем о новостях в работе юриста и изменениях в законодательстве.