Наша организация является подрядной, кто несет ответственность Заказчик или Подрядчик за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору, если договором не предусмотрено

287

Вопрос

Наша организация является подрядной, кто несет ответственность Заказчик или Подрядчик за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору, если договором не предусмотрено? Как в суде обосновать, что ответственность полностью несет Заказчик? Подскажите нормативную базу, и судебную практику по данному вопросу.

Ответ

: Глава 37 ГК РФ устанавливает обязательные или договорные условия договоров подряда. Например, пункт 3 статьи 703 ГК РФ предусматривает возможность для установления условиями договора способов выполнения задания подрядчиком. Если в договоре такие условия отсутствуют, то подрядчик сам определяет, как он исполняет принятые на себя обязательства (Постановление ФАС МО от 05.06.2014 ; Ф05-5307/2014; Постановление ФАС ВВО от 28.05.2014 № А82-2123/2013; Постановление 13ААС от 08.12.2008 № А56-13288/2008). В соответствии с законом заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы. Однако договором может быть предусмотрено, что заказчик не вправе отказаться от исполнения договора (статья 717 ГК РФ; Определение ВАС РФ от 07.05.2009 № ВАС-5349/09; Постановление ФАС ВВО от 25.01.2011 № А82-20130/2009; Постановление ФАС ЦО от 04.05.2010 № А23-2391/09Г-6-130; Постановление ФАС Уральского округа от 18.03.2009 № Ф09-1282/09-С4). ГК РФ выделяет 2 варианта исполнения обязательства: в соответствии с условиями и требованиями закона и иных правовых актов; в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями (статья 309 ГК РФ). При этом обычай в предпринимательской деятельности применяется в том случае, если он зафиксирован документально (в договоре, судебной практике) или сложиться в результате аналогичной предпринимательской деятельности. Подробно о применении обычая делового оборота в суде читайте в статье Обычай делового оборота. Как убедить суд применить его положения. Также о дополнительных обязанностях заказчика по договору подряда смотрите рекомендацию ниже.

 

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».

Рекомендация: Какие дополнительные обязанности должен выполнить заказчик в ходе исполнения договора подряда.

«Заказчику необходимо учитывать положения Гражданского кодекса РФ, которые устанавливают его дополнительные обязанности перед подрядчиком. Некоторые из них становятся обязательными для исполнения только после того, как стороны их включат в договор подряда. Например, обязанность заказчика предварительно оплатить работу (п. 1 ст. 711 ГК РФ). Другие обязанности заказчика прямо следуют из закона, а в договоре их можно конкретизировать. Это такие обязанности заказчика, как*:

  • принять необходимые меры для устранения обстоятельств, грозящих годности работы(п. 3 ст. 716 ГК РФ);
  • содействовать подрядчику в выполнении работы (ст. 718 ГК РФ);
  • исполнять свои встречные обязанности (ст. 719 ГК РФ).

Какие дополнительные обязанности заказчика установлены в законе

Заказчику важно помнить, что у него есть обязанности, о которых в договоре может быть ничего и не сказано, но которые установлены в законодательстве. Так, нужно учитывать положения Гражданского кодекса РФ, которые устанавливают следующие обязанности заказчика.

1. Принять меры для того, чтобы устранить обстоятельства, грозящие годности работы

При выполнении работы подрядчик будет обязан ее приостановить, если обнаружит*:

  • непригодность или недоброкачественность предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;
  • возможность наступления неблагоприятных для заказчика последствий, если подрядчик будет выполнять указания заказчика о способе исполнения работы;
  • иные не зависящие от подрядчика обстоятельства, которые грозят годности или прочности результата выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

Это правило установлено в пункте 1 статьи 716 Гражданского кодекса РФ.

На практике суды выделяют следующие «иные не зависящие от подрядчика обстоятельства»*:

  • другое лицо (например, при участии в исполнении работы нескольких лиц) выполнило с недостатками работу, результат которой подрядчик должен использовать при исполнении договора подряда. Причем эти недостатки грозят годности или прочности результата выполняемой работы (постановление ФАС Центрального округа от 11 марта 2008 г. по делу № А48-4359/06-3);
  • заказчик не предоставил исходных данных, которые в соответствии с договором обязался предоставить. Причем от их наличия зависит завершение работы в срок (постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 9 марта 2010 г. по делу № А81-4140/2008);
  • орган государственной власти своим предписанием приостановил работы (постановление ФАС Поволжского округа от 22 ноября 2010 г. по делу № А55-1420/2009).

Обо всех обстоятельствах, при которых подрядчик будет вынужден приостановить работу, он обязан немедленно предупредить заказчика. Если подрядчик этого не сделает, то не сможет ссылаться на них при наличии спора (п. 2 ст. 716 ГК РФ). Например, если заказчик предъявит претензии по качеству выполненных работ, подрядчик не сможет сослаться на то, что на самом деле причина низкого качества — в недостатках работы, выполненной третьими лицами. Такие же последствия будут, если подрядчик:

  • продолжит работу, не дожидаясь истечения разумного срока (либо срока, указанного в договоре) для ответа заказчика на предупреждение;
  • либо продолжит работу, несмотря на своевременное указание заказчика о ее прекращении.

Причем заказчик при предъявлении требования о некачественно выполненной работе сможет ссылаться на то, что подрядчик не выполнил обязанности, предусмотренной пунктом 2 статьи 716 Гражданского кодекса РФ. Это будет говорить о том, что в ходе исполнения договора у подрядчика не возникало не зависящих от него обстоятельств, которые бы грозили годности работы.

Пример из практики: Суд отклонил довод исполнителя о наличии препятствий для выполнения работ и взыскал с него неустойку в связи с нарушением срока выполнения работ

Министерство транспорта области (государственный заказчик) и ООО «В.» (исполнитель) заключили контракт на разработку проектной документации. За нарушение конечного срока исполнения обязательства исполнитель обязался уплатить в областной бюджет пени в размере 1 процента от стоимости работ по контракту за каждый день просрочки исполнения обязательств.

Так как исполнитель нарушил срок выполнения работ, заказчик обратился в арбитражный суд с иском о взыскании неустойки в сумме 5 110 387 руб. 20 коп.

Исполнитель сослался на то, что имели место препятствия для выполнения работ, о которых он уведомил истца.

Суд, основываясь на пунктах 1 и 2 статьи 716 Гражданского кодекса РФ, отклонил данный довод: «[ООО „В.“] не представило суду доказательства того, что, заключив контракт, уведомило заказчика о наличии препятствий для выполнения работ в установленный срок и приостановило их выполнение в установленном порядке. Письмо... на которое ссылается ответчик, содержит лишь обращение подрядчика к государственному заказчику о разъяснении дальнейшего порядка исполнения контракта... В представленных [ООО „В.“] письмах... подрядчик, соответственно, предлагал государственному заказнику расторгнуть контракт... и просил разъяснить дальнейший порядок исполнения спорного контракта».

Суд взыскал с исполнителя неустойку, уменьшив ее размер на основаниистатьи 333 Гражданского кодекса РФ до 230 448 руб. 24 коп. (постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 12 апреля 2013 г. по делу № А53-19777/2012).

Если подрядчик все же своевременно предупредит заказчика об указанных обстоятельствах, то у заказчика появляются соответствующие обязанности*:

  • в разумный срок заменить непригодные или недоброкачественные материал, оборудование, техническую документацию или переданную для переработки (обработки) вещь;
  • либо изменить указания о способе выполнения работы;
  • либо принять другие необходимые меры для того, чтобы устранить обстоятельства, грозящие годности работы.

Если заказчик не выполнит этих обязанностей, то возникнет опасность, что подрядчик*:

  • откажется от исполнения договора подряда
  • и потребует возмещения причиненных его прекращением убытков.

Такое право предусмотрено пунктом 3 статьи 716 Гражданского кодекса РФ. В качестве убытков подрядчик может взыскать расходы, которые он произвел, чтобы сохранить результат работ, выполненных им по договору подряда.

Пример из практики: Суд удовлетворил требование подрядчика о возмещении ему убытков в виде расходов, которые были произведены, чтобы сохранить результат выполненных по договору работ

Между ЗАО «И.» (подрядчиком) и ООО «И.» (заказчиком) был заключен договор подряда по строительству эксплуатационных скважин «под ключ».

Поскольку заказчик неоднократно нарушал условия договора о перечислении суммы аванса, а также обязательства в части оплаты выполненных объемов работ, подрядчик согласно договору уведомил ответчика о расторжении договора.

Кроме того, подрядчик в соответствии со статьей 716 Гражданского кодекса РФ уведомил заказчика о том, что прекращение работ угрожает их результатам, поэтому необходима консервация скважины и ее охрана, в связи с чем требуется оплата указанных расходов.

Поскольку заказчик не оплатил работы, связанные с консервацией, ЗАО «И.» обратилось в арбитражный суд.

Суд, руководствуясь статьей 716 Гражданского кодекса РФ, пришел к выводу об обоснованности требования подрядчика и удовлетворил иск (постановление ФАС Московского округа от 14 июля 2010 г. № КГ-А40/7018-10 по делу № А40-5436/09-131-60, определением ВАС РФ от 1 октября 2010 г. № ВАС-10402/10отказано в передаче дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора).

Заказчику полезно предусмотреть в договоре свою обязанность действовать определенным образом при получении от подрядчика уведомления о приостановке работы. Например, можно закрепить обязанность рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ, о причинах приостановки работы и о мерах, необходимых для их устранения.

Пример формулировки условия договора об обязанности заказчика принять меры при получении от подрядчика уведомления о приостановке работы

«При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работы Заказчик обязан рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работы. Решение о продолжении ее выполнения, корректировке сроков и этапов выполнения работ, иных вопросов, связанных с приостановкой работы, принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору».

Такая обязанность полезна для заказчика тем, что она*:

  • акцентирует внимание подрядчика на обязанности уведомить заказчика о приостановке работы;
  • создает для сторон взаимные обязанности по устранению причин приостановки;
  • страхует стороны от возможных споров по этому вопросу.

2. Содействовать подрядчику в выполнении работы

Случаи, при которых заказчик должен оказывать содействие подрядчику в выполнении работы, а также объем и порядок такого содействия, стороны устанавливают в договоре подряда. Например, подрядчик может предложить заказчику включить в договор следующие обязанности*:

  • совместно с подрядчиком выехать на объект работы и произвести его предварительное визуальное обследование с целью зафиксировать его первоначальное состояние в акте осмотра. Такая обязанность не несет риска для заказчика, а, наоборот, полезна, поскольку позволяет заказчику совместно с подрядчиком зафиксировать, что было «до» и «после» выполнения работы. В случае ее некачественного выполнения заказчик сможет использовать акт осмотра в качестве доказательства в суде. Например, если потребуется доказать, что до выполнения работы на объекте присутствовал какой-либо его элемент, а в процессе работы он был необоснованно демонтирован подрядчиком, и это повлияло на качество результата;
  • представить подрядчику по его письменному запросу информацию либо документы, необходимые для исполнения настоящего договора;

Совет (166,101)

Если подрядчик предлагает включить подобную обязанность, то заказчику имеет смысл ограничить объем данной информации (документов) той, которой он действительно может обладать и которую может предоставить подрядчику. Для этого нужно согласовать перечень такой информации или документов в приложении к договору.

  • согласовать проведение работы с государственным органом, получить разрешительные и иные необходимые по закону документы. Если заказчик согласен на включение в договор такой обязанности, то ему нужно указать, какие именно документы он обязан согласовать и в какой срок;
  • предоставить подрядчику во временное пользование и (или) владение и пользование здания, помещения, сооружения, земельные участки, необходимые для выполнения работы;
  • продать подрядчику материалы и (или) оборудование, необходимые для выполнения работы;
  • осуществить перевозку материалов, оборудования, работников подрядчика для выполнения работы.

Последние три обязанности полезно включить в договор подряда, если заказчик считает их необходимыми для того, чтобы достичь качественного результата работы.

Риск для заказчика состоит в том, что если он не будет исполнять указанные обязанности, то есть содействовать подрядчику, то последний будет вправе требовать от заказчика по своему выбору*:

  • возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем;
  • перенесения сроков исполнения работы;
  • увеличения указанной в договоре цены работы.

Это правило установлено в пункте 1 статьи 718 Гражданского кодекса РФ. Кроме того, если продолжение работы станет невозможным из-за того, что заказчик не окажет «содействие», то он будет обязан оплатить подрядчику выполненную и принятую часть работы (п. 2 ст. 718 ГК РФ).

3. Исполнять свои встречные обязанности

Заказчик обязан исполнять встречные обязанности, неисполнение которых может препятствовать выполнению работы подрядчиком. В качестве таких обязанностей закон называет обязанности заказчика, которые стороны могут установить в договоре подряда.

Если заказчик не исполнил какую-либо из таких встречных обязанностей, подрядчик приобретет право не приступать или приостановить работу и даже, если это предусмотрено договором, отказаться от договора и потребовать от заказчика возмещения убытков (ст. 719 ГК РФ). Подробнее см. Какие риски могут возникнуть у заказчика в связи с его обязанностью предоставить подрядчику материалы и оборудование для выполнения работ.

Какие дополнительные обязанности заказчика могут быть включены в договор подряда

Подрядчик может предложить заказчику включить в договор условие о предварительной оплате работ, которая может быть полной или частичной (например, 30%, 50% от стоимости работы). Частичная предоплата для заказчика наиболее приемлема, если работу по договору нужно выполнить поэтапно.

Если стороны не включат в договор условие о предварительной оплате работы или отдельных ее этапов, то заказчик будет обязан уплатить подрядчику обусловленную цену*:

  • в срок, установленный в договоре,
  • либо после окончательной сдачи результатов работы (если срок оплаты не установлен в договоре и при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок),
  • либо досрочно (если заказчик на это согласен).

Такое правило установлено в пункте 1 статьи 711 Гражданского кодекса РФ.

Если включить условие о предварительной оплате в договор, то у заказчика могут возникнуть определенные риски. Так, если по какой-либо причине заказчик не сможет уплатить указанную в договоре сумму, то подрядчик сможет предъявить иск в суд о взыскании суммы предоплаты и неустойки, предусмотренной договором (или процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных исходя из суммы предоплаты).

В договоре подряда стороны могут установить также следующие обязанности заказчика*:

  • предоставить подрядчику материал, оборудование, техническую документацию (п. 1 ст. 704 ГК РФ). О рисках, связанных с этой обязанностью, см. Какие риски могут возникнуть у заказчика в связи с его обязанностью предоставить подрядчику материалы и оборудование для выполнения работ;
  • предоставить подрядчику вещь, которая подлежит переработке (обработке) по договору (п. 1 ст. 703 ГК РФ). Такую обязанность стороны устанавливают, когда заказчик желает, чтобы его вещь приобрела новые свойства (например, при ремонте старого автомобиля, реставрации здания), и для этого ее необходимо физически передать подрядчику по акту сдачи-приемки.

Кроме того, подрядчик может предложить заказчику уточнить в договоре*:

  • взаимные обязанности по соблюдению режима конфиденциальности полученной от подрядчика информации (ст. 727 ГК РФ);
  • порядок действий сторон при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ).

Как правило, такие обязанности не несут существенного риска для заказчика, поскольку являются взаимными.

Совет (166,442)

Все указанные обязанности заказчика являются логическими предпосылками выполнения главной и основной обязанности заказчика — принять работы, выполненные качественно и в обусловленный срок. При этом указанные обязанности могут быть факультативными. Поэтому их лучше не указывать в договоре, если заказчик их «не понимает», то есть не обладает специальными познаниями для выполнения конкретных работ. В этих случаях лучше просто подробнее описать результат работ и его качественные характеристики.".



Академия юриста компании

Академия

Смотрите полезные юридические видеолекции

Смотреть

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

Рассылка

© Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2016

Журнал «Юрист компании» –
первый практический журнал для юриста

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».


  • Мы в соцсетях

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Только для зарегистрированных пользователей

Всего минута на регистрацию и документы у вас в руках!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×

Подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

В рассылках мы вовремя предупредим об акции, расскажем о новостях в работе юриста и изменениях в законодательстве.