Как доказать, что исполнению договора подряда помешали погодные условия

3172
В договорах подряда упоминают погодные условия как обстоятельства непреодолимой силы, способные помешать выполнению обязательств. Но их влияние нужно доказывать.

Как определить, является ли погодное условие угрожающим

Согласно ст. 410 ГК РФ, если только стороны не договорились об ином, исполнитель отвечает за предоставление доказательств появления форсмажорных обстоятельств. Если он не сможет подтвердить их влияние, простой в работах может быть сочтён неисполнением договорных обязательств, что приведёт к разбирательству и штарфным санкциям.

См. также

В случае с исполнением договора подряда погодные условия подпадают под понятие форсмажорных обстоятельств, но далеко не всякое изменение погоды создаст форсмажор. Соответствие погодного условия признакам непреодолимой силы проверяется согласно требованиям Государственного стандарта РФ ГОСТ Р 22.03.-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации, который утвержден постановлением Госстандарта РФ от 25.05.95 № 267». В этом документе указано, что делает состояние окружающей среды угрожающим и не позволяет вести подрядные работы. Это могут быть длительные проливные дожди, ведущие к подтоплению, ураганы с силой ветра выше определённых показателей и т. п. Влияет и региональная завивисимость: для разных регионов одно и то же условие является экстремальным или вариантом нормы. Чтобы суд признал аномальные погодные условия обстоятельством, сделавшим невозможным исполнение договора, условия должны быть чрезвычайными и непредотвратимыми (постановление Президиума ВАС РФ от 21.06.12 № 3352/12 по делу № А40-25926/2011-13-230).

Какие документы подтвердят экстремальность погодных условий

Перечень таких документов может быть специально указан в договоре. Обычно это нижеследующие документы.

Справки метеостанций

Подрядчик может опереться на справку о погодных условиях городской метеостанции (постановление Десятого ААС от 06.11.15 № 10АП-10379/2015 по делу № А41-81092/14). Также имеют значение и справки других аналогичных служб, занимающихся мониторингом состояния метеорологических условий на территории, где подрядчик ведёт работы. Например, в Москве такие документы выдает АНО «Гидрометеорологическое Бюро Москвы и Московской области».

Из практики. Комитет лесного хозяйства обратился в суд с иском к учреждению, потребовав взыскать неустойку за просрочку работ по государственному контракту. Но суд удовлетворил иск частично: ответчик не согласился с суммой неустойки. Справка АНО «Гидрометеорологическое Бюро Москвы и Московской области» послужила доказательством, что подрядчик лишился возможности выполнить работы в срок по причине неблагоприятных погодных условий. Справка содержала сведения с разбивкой по датам о сильных или продолжительных дождях. Суд пришел к выводу, что неправомерно считать неустойку за эти периоды. Дни, в которые были зафиксированы неблагоприятные погодные условия, исключили из общего количества дней просрочки.

Если служба не выдала документ подрядчику, в случае судебного разбирательства нужно иметь доказательства отправки запроса и отказа, без них суд не станет сам запрашивать данные о погоде и отклонит ходатайство подрядчика, так как подрядчик не обосновал невозможность самостоятельно получить такое доказательство (постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 26.05.14 по делу № А45-13278/2013).

При этом данные справки сами по себе не будут основанием для взыскания с заказчика стоимости дополнительных работ, вызванных экстремальными условиями. Для подобного взыскания при увеличении объема работ подрядчик должен известить заказчика, привести сведения о расходах, убытках. Без этого суд не признает правомерным расчет иска о взыскании стоимости дополнительных работ.

Документы, в которых определен технологический процесс

Если в сложившихся погодных условиях невозможно соблюсти технологические требования строительства, суды освобождают исполнителя от уплаты неустойки. Но должны присутствовать два обстоятельства:

  • неблагоприятные погодные условия;
  • невозможность выполнять работы с соблюдением технических регламентов при сложившихся внешних условиях.

Из практики. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу, что подрядчик не только доказал неправомерность предъявленной заказчиком неустойки, но и правомерно потребовал взыскать задолженность за выполненные работы. Неблагоприятные условия исполнитель работ обосновал при помощи справки ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Суд отметил, что при проведении работ исполнитель обязан соблюдать необходимый технологический процесс (постановление от 29.05.15 № 17АП-5234/2015-ГК по делу № А50-22642/2014).

Заказчику и подрядчику целесообразно составлять акты, которые подтверждают невозможность выполнения работ при сложившихся погодных условиях. Такое требование стороны часто закрепляют в тексте договора. Это позволяет избежать споров о неустойке и сроке. В договоре стороны могут прописать, как именно надлежит составлять акты. При незначительном отступлении от условий соглашения суд может посчитать порядок соблюденным (постановление Семнадцатого ААС от 29.05.15 № 17АП-5234/2015-ГК по делу № А50-22642/2014).

Акты сторон о простое без доказательств непреодолимой силы, которая действовала в период выполнения работ по договору, суд не признает бесспорным основанием для отказа во взыскании неустойки.

Из практики. Арбитражный суд Томской области пришел к выводу о том, что акты простоя подтверждают только факт приостановки работ, а не действие форс-мажора. Субподрядчик не представил документы, которые подтверждают стихийные бедствия или иные обстоятельства непреодолимой силы. Суд признал правомерным неустойку за просрочку сдачи работ (постановление Седьмого ААС от 16.02.15 № 07АП-456/2015 по делу № А67-5405/2014).

Влияние экстремальных условий необходимо доказывать и страховой компании

Часто договор строительного подряда содержит условие о страховании объекта подрядчиком. В этом случае спор о выплате поврежденного имущества возникает между подрядчиком и страховой компанией.Для получения страховки необходимо иметь доказательства соблюдения технологий строительства и документы компетентных организаций, которые подтверждают форс-мажор.

Из практики. При обрушении крыши здания доказательствами непреодолимой силы послужили:

  • заключение Торгово-промышленной палаты Московской области о выпадении аномально высокого снежного покрова, которое соответствует признакам непредвиденного события;
  • справка АНО «Гидрометеорологическое Бюро Москвы и Московской области» об аномальных на территории Москвы морозах, силе ветра и высоте снежных покровов;
  • информация с сайта МЧС России о штормовом предупреждении;
  • сведения с официального сайта ГИБДД, где водителей предупреждали о сильном снегопаде, порывах ветра и метелях.

Большинство доказательств действия непреодолимой силы следует получать по мере их возникновения, и оповестить заказчика о приостановке также нужно своевременно. Чтобы не сталкиваться с проблемами постфактум, юристы подрядчика должны взаимодействовать со специалистами производственных отделов.

Читайте полностью

Когда погодные условия освобождают исполнителя от ответственности за просрочку при выполнении работ по договору подряда



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Академия юриста компании

Академия

Смотрите полезные юридические видеолекции

Смотреть

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

Рассылка

© Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2016

Журнал «Юрист компании» –
первый практический журнал для юриста

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».


  • Мы в соцсетях

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Только для зарегистрированных пользователей

Всего минута на регистрацию и документы у вас в руках!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×

Подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

В рассылках мы вовремя предупредим об акции, расскажем о новостях в работе юриста и изменениях в законодательстве.