Начисление неустойки за просрочку выполнения работ

136

Вопрос

В договоре предусмотрено начисление неустойки за просрочку выполнения работ от общей стоимости работ.Работы разделены на три объекта, по каждому объекту есть проект выполнения работ и смета. Подрядчик просрочил выполнение работ, при этом к выполнению работ на одном объекте не приступил, по двум другим объектам выполнил частично. Частично выполненные работы (по двум объектам) приняты по акту выполненных работ, после чего выставлена претензия с требованием о завершении работ. Подрядчик какое то время пытался завершить, но так и не завершил. Заказчик отказался от выполнения работ.
Вопрос: Правомерно ли в данном случае начисление неустойки от общей стоимости работ?Изменился бы ответ если по одному объекту работы были бы завершены?

Ответ

Да, правомерно. Заказчик имеет право начислять неустойку от общей стоимости работ в соответствии с договором, даже если работы по одному объекту завершены.

Имеется судебная практика, подтверждающая данный вывод. В Постановлении ФАС ДВО от 23.04.2014 № А59-1982/2013 суд отклонил доводы общества о том, что неустойка подлежала начислению не от полной цены контракта - 67 175 240 руб., а от стоимости просроченных в выполнении работ - 43 949 157 руб. 83 коп.

Основываясь на толковании условий контракта, согласующимся с требованиями ст. 431 ГК РФ, суд признал, что условия пункта 8.2, хотя не указывают на сумму обязательства, от которой начисляется неустойка, но находятся во взаимосвязи с общими условиями пункта 8.1, согласно которым размер ответственности подрядчика за нарушение контрактных обязательств определяется от цены контракта.

Данные выводы соответствуют содержанию этой части контракта от 05.09.2010 и положениям ст. 330, ст. 708 ГК РФ, поэтому основания для признания их неправомерными отсутствуют. Как следствие, аналогичные доводы кассационной жалобы о необходимости начисления неустойки от стоимости просроченных в выполнении работ подлежат отклонению.

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».

Разногласия с подрядчиком. Что поможет заказчику защитить свои права

 

«РИСК НЕСВОЕВРЕМЕННОЙ СДАЧИ РАБОТ МОЖНО МИНИМИЗИРОВАТЬ НЕУСТОЙКОЙ

 

Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работ (ст. 708 ГК РФ).

 

В большинстве случаев суды поддерживают обоснованные требования заказчиков о взыскании неустойки за просрочку выполнения строительных работ подрядчиком.*

 

Практика. По условиям договора подряда за невыполнение или ненадлежащее выполнение подрядчиком обязательств по срокам строительства, заказчик имеет право начислить неустойку в размере 0,1% от цены контракта за каждый день просрочки. В связи с задержкой ввода объекта в эксплуатацию, заказчик обратился в суд с иском о взыскании неустойки. При этом истец представил расчет неустойки за несвоевременное выполнение работ по контракту. Суды удовлетворили заявленные требования (постановление ФАС Московского округа от 06.07.2012 по делу № А40-71014/11-29-631).

 

Кроме того, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков (п. 2 ст. 715 ГК РФ).

 

Однако данный механизм одностороннего отказа со стороны заказчика следует использовать крайне осторожно, так как действия заказчика могут получить в суде оценку, отличную от его собственного понимания. Во-первых, сама по себе формулировка ст. 715 ГК РФ содержит оценочный элемент – «настолько медленно, что становится явно невозможным», и здесь могут быть разные интерпретации фактических обстоятельств.

 

Во-вторых, подрядчик может привлечь на свою сторону правила ст. 328 ГК РФ, и сослаться на просрочки со стороны заказчика (позднее предоставление проектной документации, задержки авансирования или оплаты). Всегда могут быть обстоятельства, которые будут свидетельствовать о встречной просрочке заказчика.

 

В результате может получиться следующая неудобная для заказчика ситуация: на основании п. 3 ст. 450, п. 2 ст. 715 ГК РФ ответчик может отказаться от исполнения договора со ссылкой на просрочку исполнения со стороны подрядчика. При этом арбитражный суд может сослаться на ст. 328 и п. 3 ст. 405 ГК РФ и не признать подрядчика просрочившим исполнение обязательств.

 

То есть, односторонний отказ от договора строительного подряда в случае затягивания сроков подрядчиком следует применять крайне осторожно. Наиболее очевидным представляется рассмотрение вопроса об одностороннем отказе, когда подрядчик уже пропустил окончательный срок завершения работ (хотя с точки зрения строительного проекта это может быть уже слишком поздно).

 

Итак, грамотная и детальная правовая проработка как на этапе согласования и заключения договора, так и в дальнейшем в ходе ведения строительства либо рассмотрения спора, позволит наиболее эффективно защитить права заказчика и сэкономить значительные материальные и временные ресурсы, столь необходимые при реализации строительных проектов.»



Академия юриста компании

Академия

Смотрите полезные юридические видеолекции

Смотреть

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

Рассылка

Опрос

Вы когда-нибудь меняли предмет или основание иска?

  • Да, все прошло хорошо 30.3%
  • Нет, никогда 30.3%
  • Да, но были сложности 39.39%
Другие опросы

© Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2016

Журнал «Юрист компании» –
первый практический журнал для юриста

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».


  • Мы в соцсетях

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×

Подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

В рассылках мы вовремя предупредим об акции, расскажем о новостях в работе юриста и изменениях в законодательстве.