Выплата неустойки за нарушение подрядчиком срока

1048

Вопрос

Если уведомление подрядчика о приостановке работ (ст. 716 ГК РФ, ст. 719 ГК РФ) направлено заказчику за пределами сроков производства работ, является ли такое уведомление надлежащим либо не может быть воспринято судом как таковое? Работы не были произведены в срок по тем самым причинам, о которых подрядчик указывает в уведомлении. Просто он не сообщил о них раньше.

Ответ

Да такое уведомление является ненадлежащим.

В случае если договором подряда предусмотрена выплата неустойки за нарушение подрядчиком срока окончания работ, указанное обстоятельство свидетельствует о необходимости выплаты подрядчиком заказчику неустойки в определенном договором размере. Ввиду того что подрядчик не предупредил заказчика о том, что имеются обстоятельства, создающие невозможность завершения работы в срок, подрядчик не вправе ссылаться на такие обстоятельства как на основание освобождения от ответственности.

В соответствии с п. 1 ст. 716 ГК РФ подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в п. 1 ст. 716 ГК РФ, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии — разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства (п. 2 ст. 716 ГК РФ).

Таким образом, непредупреждение подрядчиком заказчика о несвоевременном завершении подрядных работ свидетельствует о том, что заказчик не вправе заявлять о наличии оснований освобождения его от выплаты неустойки (постановление Семнадцатого ААС от 26.06.2007А50−3249/2007-Г2).

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».

Рекомендация: О чем необходимо предупредить заказчика в ходе выполнения работ

«В ходе выполнения работы подрядчик обязан сообщать заказчику об обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок*. Эти обстоятельства конкретизированы в Гражданском кодексе РФ, а также могут быть установлены сторонами в договоре подряда.

Обстоятельства, предусмотренные Гражданским кодексом РФ

Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика, если обнаружит следующие обстоятельства:

В этих случаях подрядчик обязан не только предупредить заказчика, но и приостановить работу до тех пор, пока не получит от него указаний. Это правило, а также сами перечисленные выше обстоятельства установлены в пункте 1статьи 716 Гражданского кодекса РФ.*

Судебная практика конкретизирует, что именно нужно считать «иными обстоятельствами, не зависящими от подрядчика, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок»:

Кроме того, судебная практика определила и противоположные случаи, то есть те обстоятельства, о которых подрядчик не обязан уведомлять заказчика. К ним относятся:


  • возможные неблагоприятные последствия, которые не зависят от непосредственного результата работ;

  •  

  • непригодность технической документации, если для установления факта непригодности необходимы специальные познания, а проведение экспертизы законом или договором не предусмотрено.

Обстоятельства, которые могут быть установлены в договоре

Договор подряда может содержать дополнительный список обстоятельств, о которых подрядчик должен будет сообщить заказчику. Ими могут быть, например:


  • обстоятельства, которые могут повлиять на ход выполнения работы (задержка одного из этапов или изменение порядка выполнения работ);

  • несоответствие письменных указаний заказчика техническим нормам;

  • несоответствие части результата работы, подготовленной на определенном этапе, требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т. п.), лицензирования, установленным действующим законодательством России;

  • невозможность применения тех или иных проектных решений, содержащихся в рабочем проекте;

  • окончание срока действия лицензии, разрешения на проведение работы;

  • проведение в отношении подрядчика процедуры ликвидации; принятие арбитражным судом решения о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства; приостановление его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях; превышение размера его задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год 25 процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

  • обременение обязательствами имущественного характера, которые способны помешать исполнению обязательств по договору.

Совет

Если заказчик настаивает на том, чтобы включить в договор дополнительный список обстоятельств, о которых подрядчик должен будет сообщить заказчику, то стоит прописать условие о составлении дополнительного соглашения на случай их наступления. Такое соглашение можно будет использовать для того, чтобы урегулировать порядок дальнейшего исполнения договора. Что это даст?

Допустим, наступили обстоятельства, которые зависят от подрядчика (например, истек срок действия лицензии, необходимой для выполнения работы). В такой ситуации по умолчанию он должен будет нести ответственность за задержку сроков выполнения работы и за качество выполненной работы. Однако при помощи дополнительного соглашения можно договориться с заказчиком, что:


  • подрядчик не будет нести ответственности, которая установлена договором за задержку сроков выполнения работы,

  • либо такая ответственность будет уменьшена.


  •  

Кроме того, в нем можно будет прописать меры, которые будет необходимо принять для достижения результата работы с параметрами качества, установленными в договоре.

Последствия исполнения и неисполнения обязанности по предупреждению заказчика

Если подрядчик своевременно и обоснованно предупредит заказчика об указанных обстоятельствах (об установленных и ГК РФ, и договором), тот должен будет в разумный срок принять меры по их устранению. См.Пример уведомления.

См. также

Бланки

10.12.2014



Академия юриста компании

Академия

Смотрите полезные юридические видеолекции

Смотреть

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

Рассылка

Опрос

Вы когда-нибудь меняли предмет или основание иска?

  • Да, все прошло хорошо 30.3%
  • Нет, никогда 30.3%
  • Да, но были сложности 39.39%
Другие опросы

© Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2016

Журнал «Юрист компании» –
первый практический журнал для юриста

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».


  • Мы в соцсетях

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×

Подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

В рассылках мы вовремя предупредим об акции, расскажем о новостях в работе юриста и изменениях в законодательстве.